合肥市包河区BH202437号地块项目一标段智能化工程招标公告
发布日期：2025-09-12 浏览次数：470
中乾立源工程咨询有限公司受安徽交控建设工程集团有限公司的委托，现对“合肥市包河区BH202437号地块项目一标段智能化工程”（招标编号: ZQLYAH-20250912）进行公开招标，欢迎符合条件的投标单位参加投标。
1.项目概况与招标范围
1.1项目名称：合肥市包河区BH202437号地块项目一标段智能化工程
1.2招标类别：工程施工
1.3工程地点：本项目地块位于合肥市包河区黄河路以北、庐州大道两侧。
1.4招标人：安徽交控建设工程集团有限公司
1.5见证人：安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司
1.6招标范围：包括但不限于3#、5#、7#、9#楼智能化工程材料、设备采购、制作、运输、安装、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务，包括综合布线系统、信息网络系统、程控电话交换系统、卫星及有线电视系统、信息引导发布、系统背景音乐、会议音视频系统、弱电综合管网工程、视频安防监控系统、门禁管理系统、入侵及紧急求助报警系统、无线对讲巡更系统、停车场管理系统、安全防范综合管理平台、电梯五方对讲系统、智能照明控制系统、建筑设备监控系统、建筑能效监督系统、客房控制系统、客房电子门锁管理系统、机房工程、智能卡应用系统、酒店管理系统等，具体详见招标文件、图纸及工程量清单、智能化与各专业工程界限范围表（附件7：智能化施工界面划分）。
1.7项目概算：约2300万元。
1.8标段划分：不分标段
1.9工期：工期为180日历天。具体开工日期以总承包人签发的开工令为准（须经发包人及监理人书面确认）。
2.投标人资质要求
2.1投标人：
2.1.1须是经中华人民共和国工商注册的独立法人，具有有效的营业执照；
2.1.2须具备有效的电子与智能化工程专业承包壹级资质，且具有有效的安全生产许可证；
2.2.3投标人近三年以来具有1个类似业绩。
2.2拟派项目经理：
2.2.1具有机电工程专业一级注册建造师资质和安全考核合格证（B类），须提供在本单位连续缴纳的社会保险证明（2025年1月以来至少3个月，含2025年1月）；且项目投标截止时间前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但承诺本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。
2.3本招标项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员方总数量不超过2家。
2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段或未划分标段的同一招标项目投标，违反规定的，相关投标均无效（以国家企业信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询为准）；被人民法院列入失信被执行人的投标人不得参与投标（以开标当日“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）。
2.5投标人按招标文件要求提供了无行贿犯罪承诺。
2.6投标人不得存在以下不良信用记录情形：
1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
2)投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。
3)投标人被工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单的。
4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
5)投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的。
注：
（1）近三年：2022年1月1日至今；
（2）类似业绩是指单项合同金额在1400万元及以上的公共建筑智能化工程项目业绩；
（3）业绩证明材料以合同及建设单位、施工单位、监理单位（如有）三方盖章的完工验收证明为准，若为总包单位的分包项目，应另附加盖建设单位公章的证明材料予以明确说明，否则评标委员会不予认可；业绩金额以合同为准，业绩时间以完工验收证明载明的时间为准。所提供的业绩证明材料中需完整体现业态、金额、时间、项目经理等评审要素，如不能明确反映出招标文件所要求的内容的，应另附加盖建设单位公章的证明材料予以明确说明，否则评标委员会不予认可。
（4）“公共建筑”包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、数据中心、广播用房）、交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、地铁、汽车站、冷藏库等）以及其他（派出所、仓库、拘留所）等。
3.招标文件获取
1、凡有意参加投标者，请于2025年9月12日至2025年10月11日（北京时间，下同），登录“优质采云采购平台”（网址：http://www.youzhicai.com/）获取招标文件。
2、招标文件获取相关注意事项
（1）潜在投标人须登陆“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招投标活动。首次登陆须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：0551-62220046、400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标活动的，责任自负。
（2）本项目的招标文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。
（3）已注册的潜在投标人/投标人若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。
（4）本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/投标人须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标的签章及上传（上传投标文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：400-0099-555。
（5）电子投标文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://www.youzhicai.com/tools/BidderTools.rar，使用说明书及视频教程下载地址:http://www.youzhicai.com/tools/BidderHelp.rar。
（6）已注册的潜在投标人可登录优质采平台直接获取招标文件，招标文件费用500元/标段。投标人须按照招标公告提供的银行账户进行缴纳招标文件费用，投标人在招标文件费用缴纳后需将缴费回执单上传至优质采云采购平台，待招标代理机构项目负责人审核通过后即可下载招标文件（支付标书费需备注公司名称及项目名称）。具体操作流程为：找到报名项目，点击“进入项目”——点击左侧“支付文件费”栏——上传“缴费回执”即可。线上操作如有问题，可拨打平台客服电话（0551-62220046）。标书费支付账户信息如下：
账户名称：中乾立源工程咨询有限公司安徽分公司
账号：521022858991000002
开户行：徽商银行合肥南岗支行
行号：319361002652
4. 开标时间及地点
4.1开标时间：2025年10月11日上午10:00
4.2开标地点：中乾立源工程咨询有限公司开标室（合肥市包河区上海路与兰州路交叉口中建智立方（一期）A6栋7楼）
5. 投标截止时间
2025年10月11日上午10:00
6. 投标文件递交及其他相关事宜
6.1 招标人不组织踏勘现场，投标人可自行对项目现场进行充分考察。
6.2 招标人不组织召开投标预备会。
6.3 本项目采用全流程电子招投标，投标人在优质采电子交易系统内递交投标文件，开标无需到开标现场。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、安徽省高速地产集团有限公司网（www.gsdcgroup.com）、安徽交控建设工程集团有限公司网（https://www.ahjggroup.com）、优质采云采购平台（http://www.youzhicai.com）上发布。
8.联系方式
（一）招标人：安徽交控建设工程集团有限公司
联系人：黄经理
电话：15256018879
（二）招标代理：中乾立源工程咨询有限公司
地址：合肥市包河区上海路与兰州路交叉口中建智立方（一期）A6栋7楼
联系人：吴工、徐工
电话：18556512977、17729976308
中乾立源工程咨询有限公司受安徽交控建设工程集团有限公司的委托，现对“合肥市包河区BH202437号地块项目一标段智能化工程”（招标编号: ZQLYAH-20250912）进行公开招标，欢迎符合条件的投标单位参加投标。
1.项目概况与招标范围
1.1项目名称：合肥市包河区BH202437号地块项目一标段智能化工程
1.2招标类别：工程施工
1.3工程地点：本项目地块位于合肥市包河区黄河路以北、庐州大道两侧。
1.4招标人：安徽交控建设工程集团有限公司
1.5见证人：安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司
1.6招标范围：包括但不限于3#、5#、7#、9#楼智能化工程材料、设备采购、制作、运输、安装、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务，包括综合布线系统、信息网络系统、程控电话交换系统、卫星及有线电视系统、信息引导发布、系统背景音乐、会议音视频系统、弱电综合管网工程、视频安防监控系统、门禁管理系统、入侵及紧急求助报警系统、无线对讲巡更系统、停车场管理系统、安全防范综合管理平台、电梯五方对讲系统、智能照明控制系统、建筑设备监控系统、建筑能效监督系统、客房控制系统、客房电子门锁管理系统、机房工程、智能卡应用系统、酒店管理系统等，具体详见招标文件、图纸及工程量清单、智能化与各专业工程界限范围表（附件7：智能化施工界面划分）。
1.7项目概算：约2300万元。
1.8标段划分：不分标段
1.9工期：工期为180日历天。具体开工日期以总承包人签发的开工令为准（须经发包人及监理人书面确认）。
2.投标人资质要求
2.1投标人：
2.1.1须是经中华人民共和国工商注册的独立法人，具有有效的营业执照；
2.1.2须具备有效的电子与智能化工程专业承包壹级资质，且具有有效的安全生产许可证；
2.2.3投标人近三年以来具有1个类似业绩。
2.2拟派项目经理：
2.2.1具有机电工程专业一级注册建造师资质和安全考核合格证（B类），须提供在本单位连续缴纳的社会保险证明（2025年1月以来至少3个月，含2025年1月）；且项目投标截止时间前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但承诺本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。
2.3本招标项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员方总数量不超过2家。
2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段或未划分标段的同一招标项目投标，违反规定的，相关投标均无效（以国家企业信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询为准）；被人民法院列入失信被执行人的投标人不得参与投标（以开标当日“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）。
2.5投标人按招标文件要求提供了无行贿犯罪承诺。
2.6投标人不得存在以下不良信用记录情形：
1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
2)投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。
3)投标人被工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单的。
4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
5)投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的。
注：
（1）近三年：2022年1月1日至今；
（2）类似业绩是指单项合同金额在1400万元及以上的公共建筑智能化工程项目业绩；
（3）业绩证明材料以合同及建设单位、施工单位、监理单位（如有）三方盖章的完工验收证明为准，若为总包单位的分包项目，应另附加盖建设单位公章的证明材料予以明确说明，否则评标委员会不予认可；业绩金额以合同为准，业绩时间以完工验收证明载明的时间为准。所提供的业绩证明材料中需完整体现业态、金额、时间、项目经理等评审要素，如不能明确反映出招标文件所要求的内容的，应另附加盖建设单位公章的证明材料予以明确说明，否则评标委员会不予认可。
（4）“公共建筑”包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、数据中心、广播用房）、交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、地铁、汽车站、冷藏库等）以及其他（派出所、仓库、拘留所）等。
3.招标文件获取
1、凡有意参加投标者，请于2025年9月12日至2025年10月11日（北京时间，下同），登录“优质采云采购平台”（网址：http://www.youzhicai.com/）获取招标文件。
2、招标文件获取相关注意事项
（1）潜在投标人须登陆“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招投标活动。首次登陆须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：0551-62220046、400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标活动的，责任自负。
（2）本项目的招标文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。
（3）已注册的潜在投标人/投标人若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。
（4）本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/投标人须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标的签章及上传（上传投标文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：400-0099-555。
（5）电子投标文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://www.youzhicai.com/tools/BidderTools.rar，使用说明书及视频教程下载地址:http://www.youzhicai.com/tools/BidderHelp.rar。
（6）已注册的潜在投标人可登录优质采平台直接获取招标文件，招标文件费用500元/标段。投标人须按照招标公告提供的银行账户进行缴纳招标文件费用，投标人在招标文件费用缴纳后需将缴费回执单上传至优质采云采购平台，待招标代理机构项目负责人审核通过后即可下载招标文件（支付标书费需备注公司名称及项目名称）。具体操作流程为：找到报名项目，点击“进入项目”——点击左侧“支付文件费”栏——上传“缴费回执”即可。线上操作如有问题，可拨打平台客服电话（0551-62220046）。标书费支付账户信息如下：
账户名称：中乾立源工程咨询有限公司安徽分公司
账号：521022858991000002
开户行：徽商银行合肥南岗支行
行号：319361002652
4. 开标时间及地点
4.1开标时间：2025年10月11日上午10:00
4.2开标地点：中乾立源工程咨询有限公司开标室（合肥市包河区上海路与兰州路交叉口中建智立方（一期）A6栋7楼）
5. 投标截止时间
2025年10月11日上午10:00
6. 投标文件递交及其他相关事宜
6.1 招标人不组织踏勘现场，投标人可自行对项目现场进行充分考察。
6.2 招标人不组织召开投标预备会。
6.3 本项目采用全流程电子招投标，投标人在优质采电子交易系统内递交投标文件，开标无需到开标现场。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、安徽省高速地产集团有限公司网（www.gsdcgroup.com）、安徽交控建设工程集团有限公司网（https://www.ahjggroup.com）、优质采云采购平台（http://www.youzhicai.com）上发布。
8.联系方式
（一）招标人：安徽交控建设工程集团有限公司
联系人：黄经理
电话：15256018879
（二）招标代理：中乾立源工程咨询有限公司
地址：合肥市包河区上海路与兰州路交叉口中建智立方（一期）A6栋7楼
联系人：吴工、徐工
电话：18556512977、17729976308
